SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SATIŞ SÖZLEŞMESİ
VULKAN Kupplungs- und Getriebebau B. Hackforth GmbH & Co. KG ve
SeaCom Digitale Mess- und Übertragungssysteme GmbH
(Bundan böyle kısaca ‘VULKAN’ olarak anılacaktır)
§ 1 Tedarik ve Edim Şartlarının Geçerliliği
1. Aşağıdaki tedarik ve ödeme şartları, VULKAN’ın diğer şirketlere yapacağı tüm tedarik ve ödemelerde uygulanacaktır.
VULKAN ile SİPARİŞ VEREN arasında ileride vuku bulacak istisnasız bütün hukuki ilişkiler, VULKAN’ın yürürlükte bulunan
güncel satış şartlarına tabidir. Farklı hükümler, özellikle SİPARİŞ VERENİN satın alma şartlarına ilişkin hususlar, ancak
taraflarca açıkça yazılı biçimde kararlaştırılmış olduğu takdirde sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılır.
2. Taraflar arasında çerçeve sözleşmelerin akdedilmiş olmaları halinde, bunlar önceliklidir.
kararlaştırılmadıkça, işbu çerçeve sözleşmeler mevcut tedarik ve ödeme şartları tarafından tamamlanır.
Özel
düzenlemeler
§ 2 Sözleşmenin meydana gelmesi / İcaplar
1. Siparişler ve tedarik sözleşmeleri ve de muhtemel garanti beyanları VULKAN’ın yazılı teyidini gerektirir. İşbu yazılı şekil
şartından sadece yazılı mutabakat ile feragat edilebilir.
2. VULKAN’ın verdiği icaplar (sözleşme yapma teklifleri) bağlayıcı değildir.
§ 3 Fiyatlar, Ödemeler, eksik sayıda teslimat, Numune
1. Teslimat ve ödemeler, VULKAN’ın tedarik sözleşmesinde / verdiği tekliflerde daha doğrusu sipariş onayında belirtilmiş fiyat ve
şartlar uyarınca yerine getirilir. Sipariş onayında belirtilmiş fiyatlar bağlayıcıdır.
2. Fiyatlar, VULKAN’ın merkez ve deposunda yapılan teslim için geçerlidir. Bu fiyata ek olarak hesap döneminde geçerli olan
katma değer vergisi eklenir.
3. Teslimat ve iadeye ilişkin masraf ve risk her halükarda SİPARİŞ VERENE aittir; VULKAN’ın nakliye masraflarını ya da
nakliyeyi üstlenmesi durumunda dahi risk SİPARİŞİ VERENE aittir.
4. Numune ya da eksik sayıda ürün tesliminde veya bunların işlenmesinde makul bir götürü fiyat uygulanır.
5. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça bütün faturalar otuz gün içerisinde kesinti yapılmaksızın ödenir.
6. Ödemede temerrüt durumunda, yasal faiz oranı üzerinden makul oranda bir gecikme faizi muaccel olacaktır. VULKAN, senet
teslim almaya karar vermişse, borçlunun vereceği senet ödeme yerine geçen edim sayılır. VULKAN, senet kabul etmesi
nedeniyle meydana gelen bir gecikme halinde, bunu reddetmeye ve ödemenin derhal yapılmasını istemeye yetkilidir. Senedin
alınmış olması halinde, bankanın uyguladığı oranda iskonto ve tahsilat masrafları, faturanın vade tarihi itibariyle hesaplanır,
nakden ve defaten ödenir.
7. SİPARŞİ VERENİN VULKAN’dan olan alacakları karşılığında ödemeleri alıkoyması veya takas etmesi için, alıkonan veya
takas edilen alacakların VULKAN tarafından tanınmış veya hakkında (haklarında) kesin bir şekilde hüküm verilmiş ya da hüküm
için hazır olması (olmaları) gerekmektedir.
§ 4 Teslim Süresi
1. Teslim ya da edim süreleri bağlayıcı değildir, meğer ki yazılı sipariş teyidinde / çağrı üzerine teslimatta / teklif yazıs ında /
yazılı sözleşmede aksi açıkça belirtilmiş olsun.
2. Teslim süresi, sipariş onayının SİPARİŞ VERENE gönderilmesi ile başlar, ve fakat bu tarih SİPARİŞ VEREN tarafından temin
edilmesi gereken nesneler, belgeler, izinler, ruhsatlar ve de mutabık kalınan ön ödemenin VULKAN’a ulaşmasından önce
olamaz. SİPARİŞ VERENİN önceden temin etmesi gereken parçalar kararlaştırılan tarihte tam olarak veya ayıpsız olarak
gönderilmemişse, bu halde teslim süresi başlayan her ay için bir ay müddetle ve ek olarak bir ay daha uzatılır.
3. Tedarik konusu mallar, teslim süresinin hitamına kadar tesisten ayrılmış ya da teslimata hazır olunduğu bildirilmişse, teslim
süresine riayet edilmiş sayılır.
4. İş ihtilafları bilhassa grev ve lokavt çerçevesinde alınan tedbirler gibi VULKAN’ın, iradesi dışında meydana gelip de
öncesinden öngörülemeyen engellerle karşılaşılması halinde ve söz konusu engellerin tedarik konusu malın hazırlanmasına ya
da teslim edilmesine ispat edilebilir bir şekilde ciddi tesiri olması halinde, teslim süresi makul oranda uzar. İşbu husus, söz
konusu durumların alt yüklenicilerin mevcudiyetinde meydana gelmesi durumunda da geçerlidir. Belirtilen durumların, önceden
mevcut bir temerrüt esnasında meydana gelmeleri halinde dahi VULKAN bunlara ilişkin sorumluluğu üstlenmez. VULKAN
önemli durumlarda bu gibi engellerin başlangıç ve sona ermesini SİPARİŞ VERENE mümkün mertebe en kısa sürede
bildirecektir. İki aydan kısa süren teslimat gecikmelerinde herhangi bir gecikme tazminatı verilmez. Bunun haricinde veya
mutlaka tazminat ödenmesi gerekmesi hallerinde aşağıdaki hususlar geçerli olacaktır:
5. VULKAN’ın kusuru ile meydana gelen bir temerrütten ötürü SİPARİŞ VEREN’in zarara uğraması halinde başkaca taleplerden
feragat etmesi kaydıyla gecikme tazminatı talep etmeye hak kazanır. Gecikme tazminatı geç kalınan beher tam hafta için % 0,5
oranındadır, ve fakat en fazla, toplam bütün teslimatın temerrüt nedeniyle zamanında ya da sözleşme gereği kullanılamayan
ilgili kısmının değerinin % 5’i oranındadır.
6. Sevkiyatın SİPARİŞ VERENİN talebi üzerine geç gönderilmesi halinde, teslimata hazır olunduğunun ihbar edilmesinden bir
hafta sonra başlamak üzere depolama neticesinde oluşan masraflar; VULKAN’ın fabrikasında depolama halinde ise, başlayan
her ay için fatura tutarının % 0.5’i oranı SİPARİŞ VERENE faturalandırılacaktır. VULKAN, makul bir müddetin verilmesi ve bu
sürenin sonuçsuz bir şekilde sona ermesini müteakip, teslim konusu mal üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunma ve SİPARİŞ
VERENE makul olarak uzatılmış süre sonunda teslim etme hakkını haiz olacaktır. Bunun dışındaki taleplerle ilgili olarak
Kanun”un ilgili hükümleri, SİPARİŞ VERENİN edimlerinin mahsubu suretiyle VULKAN açısından mahfuz kalacaktır..
7. Teslim süresine riayet, SİPARİŞ VERENİN sözleşmeden doğan borçlarını ifası şartına bağlıdır.
§ 5 Teslimat ve risk durumunun kalkması
1. Risk en geç, teslim edilecek malların VULKAN tarafından hazır edilmesi ile birlikte SİPARİŞ VERENE geçer. Bu durum, kısmi
teslimatlar halinde ve hatta VULKAN’ın nakliye masraflarını, teslimat ve kurulumu üstlenmesi halleri için dahi geçerlidir. SİPARİŞ
VERENİN talebi halinde ve masrafları SİPARİŞ VERENE ait olmak üzere teslimat, hırsızlık, kırılma, nakliye, yangın ve suyun
sebebiyet verdiği zararlar ve sair sigorta edilebilir risklere karşı VULKAN tarafından sigorta ettirilebilir.
2. Teslimatın, SİPARİŞ VERENİN sorumluluğu kendisine ait durumlar neticesinde gecikmesi halinde, söz konusu tehlike malın
sevke hazır edildiği günden itibaren SİPARİŞ VERENE geçer; bununla birlikte SİPARİŞ VERENİN talebi ile ve masrafları
SİPARİŞ VERENE ait olmak üzere VULKAN, SİPARİŞ VERENİN talep ettiği sigortaların yapılmasını sağlamak ile yükümlüdür.
3. Teslim edilen malların esaslı olmayan ayıplar ihtiva etmesi halinde, bunlar SİPARİŞ VEREN tarafından § 11’den doğan
haklarına halel gelmeksizin kabul edilmelidir.
4. Kısmı teslimat mümkündür.
§ 6 Teslim almaktan İmtina / Kabul etmekten İmtina
1. SİPARİŞ VEREN sözleşme konusu mal, teslimat ya da edimi kabulden imtina ederse, bu halde VULKAN SİPARİŞ VERENE
için teslim alma veya kabule ilişkin makul bir müddet tayin edebilir. SİPARİŞ VEREN sözleşme konusu malı tayin edilen bu
müddet içinde teslim almaz veya kabul etmezse, sözleşmenin yerine getirilmesi haklarına halel gelmeksizin sözleşmeden geri
dönmeye ya da ifa etmemekten ötürü tazminat talep etmeye yetkilidir. Her halükarda, VULKAN hasıl olan fiili zararı ispat
etmeksizin ve daha yüksek bir fiili zararı talep ve dava etme hakkına halel gelmeksizin, standart ürünlerin net sipariş değerinin
% 30’u tutarında ve başka şekilde kullanımı mümkün olmayan özel üretim malların % 100’ü tutarında toplam tazminat talep
edebilir. SİPARİŞ VEREN, fiili zararın daha az olduğunu ispat etme hakkını haizdir.
2. Teslim alma taraflarca kararlaştırılmış veya zorunlu ise, bu halde VULKAN malda esaslı ayıpların mevcut olmaması ve
işlevsellik ve işlerliğin temin edilmiş olması halinde, kabulü talep etme hakkını haizdir. Esaslı ayıplar, kullanılabilirliğe şüphe
düşüren ya da kullanılabilirliği önemli ölçüde engelleyen ayıplardır. Söz konusu durumlarda VULKAN, SİPARİŞ VERENE birden
fazla muhtemel kabul tarihleri önermelidir. Bu öneri, tasarlanan tarihlerden en geç bir hafta önce SİPARİŞ VERENE ulaşmalıdır.
İşbu önerilen kabul tarihlerinden hiçbirisi söz konusu kabul tarihinden en az iki gün önce SİPARİŞ VEREN tarafından kabul
edilmez ve önerinin ulaşmasından itibaren SİPARİŞ VEREN, tekliften itibaren iki hafta içerisindeki süre içinde bir tarih
önermezse, kabul beyanı yapılmış kabul edilir.
§ 7 Mülkiyeti Muhafaza Kaydı
1. Tüm tedarik ve edimler, mülkiyeti muhafaza kaydıyla yerine getirilir. Teslim edilen mal, satın alma fiyatı / harçlar ve
VULKAN’ın (süregelen) cari ticari ilişkiden doğup da SİPARİŞ VERENDEN alacaklı olduğu sair tüm alacaklar tamamen ödenene
kadar VULKAN’ın mülkiyeti olarak kalır.
2. SİPARİŞ VEREN malı işler ya da ona başka bir şekil verirse, söz konusu işleme/başka bir şekle sokma sonucu VULKAN
adına gerçekleştirilmiş sayılır. Ürünün diğer mallarla, SİPARİŞ VERENE ait olmayan mallarla birlikte işlenerek karışması
halinde, VULKAN kendisinin teslim ettiği mal ile işleme tarihindeki yabancı malın arasındaki değer oranında yeni malın müşterek
mülkiyetini iktisap eder.
3. SİPARİŞ VEREN, usulüne uygun ticari işletmesinin çerçevesinde, aradaki sözleşme çerçevesinde ve dilediği zaman rücu
edebilecek bir biçimde teslim edilen malı başkalarına devretmeye ve üzerindeki lisansları vermeye yetkilidir. SİPARİŞ VEREN,
temlik ve ticari ilişki ile bağlantılı olarak alıcılarına borçlu olduğu fer’i hakları ile birlikte tüm alacaklarını teslim edilen münferit
malların değeri tutarında her ihtimale karşı VULKAN’a şimdiden devir ve temlik eder. VULKAN, işbu alacağın temlikini dilediği
zaman SİPARİŞ VEREN’in alıcılarına ihbar edebilir.
4. VULKAN masrafı SİPARİŞ VERENE ait olmak üzere tedarik konusu malı hırsızlık, kırılma, yangın ve suyun sebebiyet verdiği
ve sair zararlara karşı sigorta ettirmeye yetkili ancak bununla yükümlü değildir, meğer ki SİPARİŞ VEREN sigortayı ispat
edilebilir bir şekilde bizzat akdetmiş olsun.
5. SİPARİŞ VEREN tedarik konusu ürünü rehin bırakamaz ya da teminat niyetiyle devredemez. Üçüncü kişiler üzerinden sair
tasarruflar ya da el koyma (hapis) gibi haciz durumlarında VULKAN, söz konusu durumdan gecikmesizin haberdar edilmelidir.
VULKAN yapılmamış ya da gecikmiş ihbar sebebiyle herhangi bir zarara maruz kalırsa (örneğin hak kaybı), SİPARİŞ VEREN
işbu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
6. SİPARİŞ VEREN sözleşmeye aykırı davranır bilhassa ödemede temerrüt ederse, VULKAN ihtarnameyi müteakip
sözleşmeden rücuya yetkilidir ve SİPARİŞ VEREN malı iade ile yükümlüdür.
7. Tüketici kredisi hakkındaki Kanun hükümleri tatbik edilmedikçe, VULKAN tarafından mülkiyeti muhafaza ve de tedarik
konusu ürünün haczinin ileri sürülmesi sözleşmeden dönme sayılmayacaktır.
8. VULKAN, kendisine verilen teminatları, SİPARİŞ VERENİN isteği üzerine ancak bu teminatların paraya çevrilebilir değeri
teminata esas teşkil eden alacakların tutarını %20’den fazla aştığı takdirde serbest bırakabilir.
9. Uygulanacak Hukuka ilişkin § 12 fıkra 2’den ayrık olarak, malların Türkiye sınırları içinde olması halinde, mülkiyeti muhafaza
kaydına Türk Hukuku uygulanacaktır. VULKAN, SİPARİŞ VEREN’den üzerinde mülkiyet muhafaza kaydı malların şekle uygun
olarak kaydı konusunda gereğini yerine getirmesini talep edebilir.
10. Mülkiyeti muhafaza kaydı yerine VULKAN; SİPARİŞ VEREN’den ticari ilişkinin başlangıcında kayıtsız ve şartsız bir şekilde
VULKAN tarafından kabul edilen bir banka tarafından, ilk talepte ödenmesi karşılaştırılacak ve süre olarak asgari XXXX aylık
süreye sahip bir banka teminat mektubu verilmesini isteyebilir.
11. Banka teminat mektubunun, SİPARİŞ VEREN’in ödeme riskini karşılamayacağının anlaşılması halinde, VULKAN, SİPARİŞ
VEREN’den banka teminat mektubunun uzatılması veya uygun artırmayı talep edebilir. SİPARİŞ VEREN, herhangi bir talep
olmadan banka teminat mektubuna ait sürenin sona ermesinden 3 ay önce her seferinde 12 aylık bir süre için uzatılması
konusunda yükümlülük altına girer.
12. SİPARİŞ VEREN’in süresinde banka teminat mektubunu vermemesi veya süresini uzatmaması halinde, VULKAN tedarik
sözleşmesini herhangi bir süreye tabi olmadan mehilsiz bir şekilde feshetmeye ve mevcut taleplerini, yine mevcut banka teminat
mektubundan karşılama konusunda yetkilidir. Bu, sözleşmesel ve kanuni şartların oluşması halinde meydana gelen ve burada
saklı tutulan tazminat haklarının karşılanması için de geçerlidir.
§ 8 Zararlardan sorumluluk
1. SİPARİŞ VEREN’in kusura dayalı talepler nedeniyle tazminat talep hakkı VULKAN’ın sahibi, organları ya da yöneticilerinin
kasıt, ağır ihmal, ayıpları hile ile gizleme, yaşam hakkı, beden bütünlüğü ya da sağlığın kusurlu ihlali ya da [Alman] Ürün
Sorumluluk Yasası uyarınca yaralanma ve ölüm gibi şahsa ve mala gelen zararları için özel olarak kullanılan mallar için bir
sözleşme konusunun ayıplı olması halleri ile sınırlıdır.
2.Sözleşmenin amacına yönelik esaslı yükümlülüklerinin tehlikeye atılması halinde, sorumluluk hafif ihmal halini de kapsar.
Bununla birlikte bu sorumluluk sadece sözleşme için tipik olan ve öngörülebilen zararların yarısını kapsayacaktır.
3. Başkaca tazminat talebi yapılamaz.
4. VULKAN’a, VULKAN’ın ifa yardımcıları ya da işlerinin görülmesinde yardımcı kişiler aleyhine öne sürülen tazminat talepleri
teslimden itibaren bir sene içerisinde zamanaşımına uğrar.
§ 9 Fikri Mülkiyet Hakları / Telif Hakları / Sır Saklama Yükümlülüğü ve diğerleri
Sözleşme konusu mal ve hizmetlere özgü patenler, endüstriyel tasarım, faydalı modeller, markalar, teçhizat ve sair koruma ve
telif hakları, hak sahiplerinin mülkiyetinde kalır. İşbu husus bilhassa ürün tanımları, yazılım ve de isim ile işaret hakları için de
geçerlidir.
2. Sözleşmenin tarafları ticari ilişki neticesinde öğrendikleri, kamuya mal olmamış tüm ticari ve teknik ayrıntılara ticari sır
muamelesi yapmak ile yükümlüdür.
3. VULKAN tarafından ya da VULKAN için tedarik edilen, kullanılan veya tahsis edilen çizimler, alet ve kalıplar, yazılımlar,
şekiller, modeller, şablonlar, numuneler ve benzer nesnelerin mülkiyeti VULKAN’a aittir ve bu şekilde kalmaya devam edecektir.
Bunlar yetkisiz üçüncü kişilere devredilemez ve bu kişilerin erişimine açılamaz. Yukarıda anılan bu nesnelerin VULKAN için
üretilmesi halinde, bu nesnelerin mülkiyeti imalat ve üretimi anından itibaren itibariyle VULKAN’a geçer. Bunların çoğaltılmasına
sadece işletme ihtiyaçları doğrultusunda ve patent, marka, telif hakları ve rekabet hukuku mevzuatı çerçevesinde izin verilebilir.
4. SİPARİŞ VEREN‘e sözleşme ile bağlı olan taraflar da aynı şekilde aynı yükümlülükleri üstlenir.
5. SİPARİŞ VEREN, yazılı bir onay almadan reklamlarında VULKAN ile arasındaki ticari ilişkiye atıfta bulunamaz.
§ 10 Üçüncü Kişilerin Hakları ile İhtilaf Hali
1. VULKAN aracılığıyla teslim edilen mal ve/veya hizmetler sebebiyle üçüncü kişilere ait telif hakları dahil fikri mülkiyet haklarının
doğrudan ihlalinden ötürü SİPARİŞ VERENDEN talepte bulunulduğu hallerde; VULKAN, kendi aleyhine olarak tanınan ya da
nispi olarak takdir edilmiş tazminat taleplerine; mahkeme ve vekalet masraflarına ilişkin olarak SİPARİŞ VERENİ bunlardan
muaf tutar. Bununla birlikte bu muaf tutma sadece müteakip koşullar uyarınca mümkündür:
a) SİPARİŞ VEREN, savunmaya yönelik herhangi bir adım atmadan ve/veya bir vekil bir avukatı devreye sokmadan önce
VULKAN’ı üçüncü kişilerin talep ya da ihtarından gecikmesizin haberdar eder. VULKAN’ı bilgilendirmeden önce alınması
gereken acil tedbirler bundan muaf tutulmuştur.
b) Konuyla ilgili olarak savunma tedbirlerinin alınması taraflar arasında anlaşılacaktır. SİPARİŞ VEREN, VULKAN’a kendisine
karşı açılan bir dava halinde dava arkadaşı olarak müdahil olması için gerekli imkan tanıyacaktır. SİPARİŞ VEREN’in yargılama
giderlerine mahkum edilmesi halinde, bu tutar kanuni sınır için VULKAN tarafından üstlenilecektir. Aynı şekilde avukat masrafları
da, avukatlık asgari ücret tarifesi doğrultusunda VULKAN tarafından karşılanacaktır.
c) SİPARİŞ VEREN, VULKAN’ı gecikmeksizin ve düzenli olarak vaka hakkında bilgilendirecek ve bilhassa gerekli bilgileri ve
belgeleri gecikmeksizin tahsis edecektir.
2. Üçüncü kişi haklarının ihlali sözleşme konusu ürünün veya buna ait parçaların değiştirilmesi sonucu meydana gelmişse ve
sözleşme konusu ürün asıl olarak, hak ihlaline bizzat gerekçe teşkil etmiyorsa, VULKAN’ın sorumluluğu ortadan kalkar. Bundan
başka, SİPARİŞ VERENİN üçüncü kişinin ihtarından sonra ya da üçüncü kişinin haklarının olası ihlaline ilişkin malumat sahibi
olduktan sonra başkaca kullanma girişimlerinde bulunulması halinde sorumluluk ortadan kalkar, meğer ki VULKAN yazılı olarak
başkaca kullanma eylemlerine muvafakat etmiş olsun.
3. Sözleşme konusu ürünün kullanımına devam edilmesinin üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet hakları da dahil telif haklarını ihlal
ettiği mahkemece kesinlik kazanmışsa ya da SİPARİŞ VERENİN kanaatine göre fikri mülkiyet ve telif haklarının ihlal edilmiş
olması nedeniyle bir dava açılma tehlikesi bulunuyorsa; VULKAN masrafları ve seçimi kendisine ait olmak üzere SİPARİŞ
VERENE ya sözleşme konusu ürünü kullanmaya devam etme hakkını ya da bu nesneyi değiştirme hakkını veya artık bir ihlalin
mümkün olmayacağı şekilde ya da hiç olmazsa, ihlalin daha az muhtemel olacağı tarzda değiştirme hakkını temin edebilir. Bu
tür önlemlerin alınması, hiçbir surette SİPARİŞ VERENE VULKAN aleyhine her ne türde olursa olsun taleplerde bulunma
hakkını vermez.
§ 11 Ayıba karşı Tekeffül
1. VULKAN, üründeki ayıplar için seçimi kendisine ait olmak üzere öncelikle maldaki ayıbın giderilmesi yoluyla ya da malın
yenisi ile değiştirilmesi yoluyla kusur giderir.
2. Malın yenisi ile değiştirilmesi mümkün değilse, SİPARİŞ VEREN seçimi kendisine ait olmak üzere kural olarak fiyatın tenzili
(indirim) veya sözleşmenin feshini (sözleşmeden dönme) talep edebilir. Sözleşmeye önemsiz aykırılık, bilhassa önemsiz
ayıplarda SİPARİŞ VERENİN sözleşmeden dönme hakkı yoktur.
3. SİPARİŞ VEREN, açık ayıpları malı teslim almasından itibaren iki haftalık süre içerisinde VULKAN’a yazılı olarak ihbar
etmelidir. Aksi takdirde ayıba karşı tekeffülden doğan talep haklarını ileri sürmesi söz konusu olamaz. Tüm talep şartları
bilhassa bizzat ayıp, ayıbın tespit zamanı ve ayıp ihbarının zamanında yapılmış olması açısından bütün ispat külfeti SİPARİŞ
VERENE aittir. Bundan başka; SİPARİŞ VERENİN tekeffül hakları, Alman Ticaret Kanunu § 377 uyarınca uhdesinde olan
muayene ve ihbar külfetlerinin usulüne uygun bir şekilde yerine getirilmiş olmasını şart koşar.
4. Malın yenisi ile değiştirilmesinin mümkün olmaması halinde, SİPARİŞ VEREN hukuki ayıp ve/veya maddi ayıp sebebiyle
sözleşmeden dönmeyi seçerse, bu halde ayıptan doğan tazminat talep etme hakkını kaybedecektir. SİPARİŞ VEREN malın
yenisi ile değiştirilememesi halinde, tazminat ödenmesini talep ederse, mümkün olması halinde mal kendisinde kalır. Bu
durumda tazminat, satın alma fiyatı ile ayıplı eşyanın değeri arasındaki fark ile sınırlı olur. İşbu husus VULKAN’ın sözleşmenin
ihlaline hileli bir şekilde sebebiyet vermesi durumunda geçerli değildir.
5. Tekeffül müddeti; malın/hizmetin gönderilmesi/teslim alınması tarihinden itibaren bir senedir.
6. Malın nitelikleri olarak sadece sözleşmenin temelinde yatan ve imalatçı ile üzerinde mutabakata varılmış olan somut ürün
tanımı geçerlidir. Bunun yanı sıra, imalatçı ya da üçüncü kişilerin açıklamaları, ürünü öven tanımlamaları ya da reklamlarda
belirtilenler malın sözleşme bağlamındaki niteliklerini teşkil etmez.
7. SİPARİŞ VEREN ayıplı bir kurulum kılavuzu teslim almışsa, VULKAN ancak bu ayıplı kurulum kılavuzunun usulüne uygun bir
kuruluma engel teşkil etmesi halinde, ayıpsız bir kurulum kılavuzu teslim etmek ile yükümlüdür.
Ayıplı bir kurulum kılavuzunun dayanak teşkil ettiği kurulum sorunlarında SİPARİŞ VEREN, kendisini danışman olarak
destekleyen VULKAN ile telefon suretiyle irtibat kuracaktır. Talep üzerine VULKAN işbu vesileyle oluşan telefon masraflarını
SİPARİŞ VERENE ödeyecektir.
8. VULKAN, SİPARİŞ VEREN ya da onun görevlendirdiği üçüncü kişiler tarafından kendi rızası alınmaksızın usulsüz şekilde
yapılan değişiklik ya da onarımlar sonucunda karşılaşılan durumlar için sorumluluk kabul etmez. Söz konusu durumlarda
VULKAN’ın ayıba karşı sorumluluğu tamamen sona erer, meğer ki SİPARİŞ VEREN yapılan değişiklikler ya da onarım
çalışmaları ile zarar arasında illiyet bağı olmadığını ispat etmiş olsun.
9. SİPARİŞ VEREN hukuki bağlamdaki garantileri esas itibariyle VULKAN vasıtasıyla elde etmez. Üçüncü taraf imalatçıların
olası garantileri mahfuzdur.
10. VULKAN, SİPARİŞ VERENİN geçmişte temin ettiği ürünlerin imalatını durdurursa, programda artık bulunmayan mallara
ilişkin yedek parçaların üretiminin durdurulma tarihinden itibaren 8 senelik süre zarfında, söz konusu yedek parçaları stoklamayı
ve teslim etmeyi taahhüt eder. Bununla birlikte orijinal yedek parçalar yerine kalite açısından denk yedek parçaları
kullanabileceği kullanabilir. Türk Hukuku’nun tüketicinin korunması kapsamında daha uzun bir elde tutma süresi öngörüyorsa,
bu halde SİPARİŞ VEREN bunu VULKAN’a uygun bir belge ile derhal bildirmekle yükümlüdür, aksi halde SİPARİŞ VEREN,
VULKAN’ın yedek parçaları 8 senelik sürenin bitiminden itibaren elinde bulundurmaması nedeniyle üçüncü kişilerin zararlarını
karşılamakla yükümlü olacaktır.
§ 12 İfa Yeri, Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Hukuk
Teslimatlar ve ödemeler için ifa yeri ve de sözleşme ilişkisinden mütevellit yükümlülükler ile anlaşmazlıklar için yetkili mahkeme,
VULKAN’ın şirket merkezinin ya da -bunların seçimine göre- ifayla yetkili şubenin bulunduğu yer mahkemesidir. VULKAN,
seçimi kendisine ait olmak üzere SİPARİŞ VERENİN şirket merkezinin bulunduğu yerde ya da ifa yerinde dava açmaya
yetkilidir.
Milletlerarası Mal Satımına ilişkin Sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın (CİSG) hariç tutulması suretiyle
Almanya Federal Cumhuriyeti hukuku geçerlidir. Sözleşmenin dili Almanca’dır.
§ 13 Yazılı Şekil
Sözleşme ekleri esas itibariyle sadece yazılı olarak kararlaştırılırlarsa hüküm taşır. Değişiklikler ve/veya ilaveler yazılı şekle
tabidir. İşbu husus, yazılı şekil şartından bizzat feragat etmek için de geçerlidir.
§ 14 Bölünebilirlik
İşbu şartların herhangi bir hükmünün geçersiz olması veya ileride geçersiz hale gelmesi veya şartların bir boşluk ihtiva etmesi,
diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez.
2. Bu takdirde geçersiz hüküm yerine taraflarca istenilene en yakın anlamı haiz geçerli hüküm kararlaştırılmış olarak addedilir;
aynı husus, boşluk olması halinde geçerlidir.
Terms and Conditions of Sale of the Company
VULKAN LOKRING Rohrverbindungen GmbH & Co. KG
Heerstraße 66, 44653 Herne
(hereinafter referred to as VULKAN LOKRING)
Article 1 – Application of the Terms and Conditions of Sale
1. The following Terms and Conditions of Sale shall apply to all present and future
supplies furnished and services rendered by the company of VULKAN LOKRING Rohrverbindungen GmbH & Co. KG to business enterprises, legal persons under public
law, or federal, state or communal special funds. All current and future legal relations
between VULKAN LOKRING and the CUSTOMER shall comply with the respectively
valid Terms and Conditions of Sale of VULKAN LOKRING. Any deviating terms and
conditions, especially the purchasing conditions of the CUSTOMER are contradicted
without exception. Such terms shall only become part of the contract if specifically
agreed to in writing.
2. Existing framework agreements between the parties shall prevail. The present
Terms and Conditions of Sale shall apply subsidiarily where no special regulations
have been made in the framework agreements.
Article 2 – Conclusion and type of contracts
1. Orders, delivery contracts as well as potential guarantees have to be confirmed in
writing by VULKAN LOKRING. This also applies to a waiver of this requirement of
written form itself.
2. As regards time, nature and scope of supplies and services as well as relevant
prices VULKAN LOKRING’s written order acknowledgement, if issued, shall be applicable. Minor changes of the supply and services items with respect to design, form
and configuration as well as values and data indicated in the description are permissible for technical reasons, provided such changes do not impair the intended use,
quality and functionality.
3. Offers by VULKAN LOKRING are subject to change.
Article 3 – Prices, Payment, Smaller-than-Minimum Orders, Samples
1. Deliveries and services shall be rendered according to prices and conditions included in VULKAN LOKRING’s supply contract/offer or its order acknowledgement,
respectively. The prices stipulated therein shall be binding.
2. Prices are calculated ex works and from storehouse of VULKAN LOKRING. VAT
will be added as effective on the date of invoicing.
3. In the event additional or increased fees, taxes or other direct and indirect charges
– in particular customs duty, levies, currency adjustments – are incurred in the period
between contract conclusion and delivery due to amended rules of law or judicial decisions, VULKAN LOKRING shall be entitled to increase its prices accordingly.
4. All shipments and returns of goods shall generally be made at the cost and risk of
the CUSTOMER. This shall also apply if VULKAN LOKRING pays the cost of transport or makes the shipment.
5. An appropriate lump sum shall be paid for handling or delivery of specimen or
small-volume purchases.
6. All invoices shall be payable within 30 days without any deduction, unless expressly agreed otherwise in writing.
7. In the case of delayed payment a default interest shall become due. The amount of
said default interest shall be appropriate; however, at VULKAN LOKRINGS’s choice,
it shall amount to the interest rate customary in banking or to the statutory interest
rate (according to §§ 288 and 247 German Civil Code (BGB)).
Should VULKAN LOKRING agree to accept bills of exchange, drafts or checks, such
bills, drafts or checks will be accepted only on account of performance but not in lieu
of performance. VULKAN LOKRING shall be entitled to revoke at any time the respite
granted through the acceptance of drafts and to demand immediate payment. If
VULKAN LOKRING accepts any bill of exchange or draft, it will charge and demand
immediate payment in cash of the applicable discounting and collecting charges as of
the expiry date of the invoice.
8. The CUSTOMER shall not have the right to withhold any payment or offset claims
against any payment, unless its claim has been acknowledged by VULKAN
LOKRING or is legally valid.
Article 4 – Delivery Date
1. Delivery or completion dates agreed shall not be binding, unless expressly stipulated otherwise in the order acknowledgement in the delivery schedule / in the offer /
in the contract.
2. The delivery period shall commence on the day the order acknowledgement is
mailed, subject to receipt of all items, documents, approvals and authorizations to be
provided by the CUSTOMER and subject to receipt of any advance payment that may
have been agreed. If any item to be provided by the CUSTOMER is not made available, or if the item made available is defective in any manner, the delivery period
shall be extended by a full month for any part of the month that the item is delayed or
defective, and, additionally, by another month.
3. The delivery period shall be deemed to have been observed, if the item of sale has
left the factory or has been reported ready for dispatch before expiry of the delivery
period.
4. The delivery period shall be reasonably extended in the event of any actions related to labour disputes, especially strikes and lockouts, and in the event of any unforeseeable circumstances that are beyond the control of VULKAN LOKRING, provided such circumstances can be proved to have a significant impact on the
completion or shipment of the item of sale. This shall apply also if such circumstances
occur at subcontractors’ plants. Circumstances of this nature shall not be the responsibility of VULKAN LOKRING, even if they occur during a delay already caused by
other reasons. In serious cases, the CUSTOMER shall be notified without delay by
VULKAN LOKRING of the start and end of such circumstances. Any compensation
for delays in delivery of less than two months shall be excluded. If any delay exceeds
this time limit or if compensation has to be provided for a compelling reason, the following shall apply:
Should the CUSTOMER suffer any damage due to a delay for which VULKAN
LOKRING is to blame, it shall be entitled – to the exclusion of further claims – to demand compensation. The applicable compensation shall amount to 0.5 % for each full
week of delay, with the maximum compensation being limited to 5 % of the value of
that part of the total delivery that cannot be used at the time or in the manner stipulated in the contract.
5. If shipment is deferred by the CUSTOMER’s request, the CUSTOMER shall, commencing one week after VULKAN LOKRING reports the goods to be ready for dispatch, be invoiced for the costs of storage in the factory of VULKAN LOKRING, at
least, however, a rate of 0.5 % of the invoice amount for each commenced month the
items are kept in storage. VULKAN LOKRING shall, however, be entitled to dispose
of the goods otherwise after setting an appropriate deadline and its unsuccessful expiry and to supply the CUSTOMER within a deadline adequately extended. VULKAN
LOKRING shall retain all further claims, especially the rights granted under § 293 et
seq. including § 304 of the German Civil Code (BGB), against which claims all serv-
ices provided by the CUSTOMER shall be offset. The same shall apply to VULKAN
LOKRING’s rights under §§ 280 et seq. BGB and its claim to performance.
6. Observance of the delivery period shall be subject to the performance by the CUSTOMER of its contractual obligations.
Article 5 – Passage of Risk and Acceptance
1. The risk in the goods shall pass to the CUSTOMER at the latest when the items
are in the state of readiness. This shall apply also in cases where delivery is made in
instalments or where VULKAN LOKRING’s responsibility includes further costs or
services, e.g. costs of transport, carriage and mounting. If so requested by the
CUSTOMER, VULKAN LOKRING will insure the shipment at the CUSTOMER’s expense against theft, breakage, damage in transit, as well as damage caused by fire or
water, and other insurable risks.
2. If delivery is delayed due to reasons attributable to the CUSTOMER, the risk shall
pass to the CUSTOMER on the day that the goods are reported to be ready for dispatch. However, VULKAN LOKRING shall, by the request and for the account of the
CUSTOMER, effect any insurance that the CUSTOMER may demand.
3. All items delivered, including items with minor defects, shall be accepted by the
CUSTOMER without prejudice to its rights under Article 11.
4. Part shipments are permissible.
Article 6 – Refusal to Accept / Refusal to Take Delivery
1. Should the CUSTOMER refuse to accept the item of sale, shipment or service,
VULKAN LOKRING may set a reasonable deadline for acceptance or taking delivery.
If, within this deadline, the CUSTOMER fails to accept or take delivery of the item of
sale, VULKAN LOKRING shall be entitled, without prejudice to the right for performance of the contract, to cancel the contract also without setting a deadline and/or
claim damages for non-performance. VULKAN LOKRING may at all events, even
without furnishing proof of the actual damage or loss suffered and without prejudice to
its right to claim higher damages for the actual damage or loss suffered, claim for
overall compensation amounting to 30 % of the net order value regarding standard
goods and amounting to 100 % regarding custom-made products which are not utilisable otherwise. The CUSTOMER is required to explain and produce evidence for a
lower damage.
2. If acceptance has been agreed or is necessary for a compelling reason, VULKAN
LOKRING shall be entitled to demand that the item of sale be accepted, provided that
it has no material defects and is functional/operational. Material defects are defects
that may jeopardize or significantly affect the fitness of the item of sale for the intended purpose. In this event, VULKAN LOKRING shall propose to the CUSTOMER
several possible acceptance dates. If none of the proposed acceptance dates is
agreed to by the CUSTOMER at least two days before the relevant acceptance date
and if the CUSTOMER, in turn, does not propose an alternative date, which should lie
within a period of two weeks from receipt of the proposal made by VULKAN
LOKRING, acceptance shall be deemed to have been pronounced.
Article 7 – Retention of Title
1. All deliveries shall be made and all services shall be provided subject to the provisions of this retention-of-title clause. VULKAN LOKRING shall retain title to the goods
delivered until the purchase price and all charges have been fully paid and until all
other claims that VULKAN LOKRING may have against the CUSTOMER under the
relevant contract have been settled.
2. If the goods are processed or converted by the CUSTOMER, such processing /
conversion shall take place on behalf of VULKAN LOKRING, which shall consequently be deemed to be the manufacturer of the goods within the meaning of § 950
of the German Civil Code (BGB), thus acquiring property in the intermediate or finished product. If the goods are processed / converted together with other goods not
owned by the CUSTOMER, VULKAN LOKRING shall become the co-owner of the
new product in the ratio, in terms of value, of the goods delivered by VULKAN
LOKRING to the goods delivered by others at the time of processing.
3. Under any contract signed with VULKAN LOKRING, the CUSTOMER shall at any
time have the revocable right to resell the delivered goods within the scope of its
regular business activities. By accepting these Terms and Conditions, the
CUSTOMER assigns to VULKAN LOKRING as security, up to the value of the relevant goods delivered, all claims and ancillary rights related to the resale effected as a
result of its business relations with its customers. VULKAN LOKRING accepts this
assignment. VULKAN LOKRING shall be entitled to announce such assignment of
claims to the purchasers of the CUSTOMER at any time.
4. VULKAN LOKRING shall be entitled, but not obliged, to insure, for the account of
the CUSTOMER, the delivered goods against theft, breakage, damage caused by fire
and water and any other type of damage, unless the CUSTOMER proves that it has
arranged for such insurance. The CUSTOMER undertakes to disclose the necessary
information therefor upon demand.
5. The CUSTOMER shall not be entitled to pledge the item of sale or assign it to others as security. In the event of the item of sale being seized or attached or disposed
of in any other manner by a third party, the CUSTOMER shall notify VULKAN
LOKRING forthwith. Should VULKAN LOKRING sustain any damage (e.g. due to loss
of right/s) as a result of the CUSTOMER not notifying VULKAN LOKRING or not notifying VULKAN LOKRING in good time, the CUSTOMER shall be obliged to provide
compensation.
6. If the CUSTOMER is in breach of the contract, especially if it fails to make payment
on the due date, VULKAN LOKRING shall be entitled, after sending a reminder, to
claim back the item of sale and CUSTOMER shall be obliged to deliver the item of
sale.
7. Enforcement of the retention-of-title provisions and seizure of the item of sale by
VULKAN LOKRING shall not be deemed cancellation of contract.
VULKAN LOKRING undertakes to approve the entitled securities on demand of the
CUSTOMER insofar as the realizable value of the security exceeds the claims to be
secured by more than 20 %. The choice of the securities to be approved is incumbent
on VULKAN LOKRING.
Article 8 – Liability
1. The right of the CUSTOMER to claim damages based on no-fault/strict liability
shall be limited to wilful action, gross negligence on the part of the owners, its corporate bodies or executives of VULKAN LOKRING, careless violation of material contractual obligations (cardinal obligations), fraudulent non-disclosure of defects, damage culpably caused to a person’s life, body or health by VULKAN LOKRING, its legal
representatives or vicarious agents or defects in sale and services items of a nature
that makes producers liable under the Product Liability Act (Produkthaftungsgesetz)
for injury to persons or damage to privately used property.
Status 08/2008
- 22. The liability limit is overall restricted to the amount of 2.000.000,00 for all damages resulting from one consignment.
3. In the event of a careless violation of essential contractual obligations (cardinal obligations), any claim shall be limited to typically foreseeable, contract-specific damage.
4. Further claims for damages shall be excluded.
5. Any claims for damages against VULKAN LOKRING, its vicarious agents or servants shall be subject to a limitation period of one year from the legal commencement
of the limitation period.
Article 9 – Industrial Property Rights / Copyrights / Confidentiality etc.
1. All rights in patents, utility model patents, design patents, registered trademarks,
advancements and other property rights as well as copyrights relating to the item of
sale and the services provided shall remain with the holder of such rights. This shall
apply in particular to product names, software products and name and trademark
rights.
2. The contractual partners undertake to treat as a trade secret any commercial and
technical details that are not in the public domain and that may be communicated to
them during their business relations.
3. Drawings, tools, software packages, patterns, devices, models, templates, designs
and other items delivered, used or made available by or to VULKAN LOKRING shall
remain the property of VULKAN LOKRING. They shall not be handed over or made
available to a third party. If such items are specifically manufactured or made for
VULKAN LOKRING, they shall become the property of VULKAN LOKRING at the
time they are manufactured or made. Such items may be reproduced only in the
framework of operational requirements and in accordance with the provisions of the
patent, trademark, copyright and competition laws.
4. The CUSTOMER shall impose similar obligations upon its contractual partners.
5. The CUSTOMER shall not use its business relations with VULKAN LOKRING for
any kind of advertising, unless it has obtained prior written approval from VULKAN
LOKRING.
Article 10 – Conflicts with Third-Party Rights
1. Should any claim be brought against the CUSTOMER by third parties due to direct
infringement of industrial property rights including copyrights related to the goods
supplied and/or services rendered by VULKAN LOKRING, VULKAN LOKRING shall
indemnify the CUSTOMER against any damages that may be awarded against the
CUSTOMER or agreed by way of settlement including all court costs and lawyer’s
fees, subject to the following conditions:
a) In the event of a claim or a warning being made or given by a third party, the
CUSTOMER shall notify VULKAN LOKRING immediately and prior to taking any action to defend the case and/or involving a lawyer, excluding, however, any urgent action that may need to be taken before VULKAN LOKRING can be notified.
b) Only VULKAN LOKRING shall be authorized to take action to defend the case, hire
lawyers for the purpose of conducting the defence, and/or make representations and /
or conduct negotiations. If so requested by VULKAN LOKRING, the CUSTOMER
shall, at the expense of VULKAN LOKRING, hire a lawyer to conduct the defence.
c) The CUSTOMER shall inform VULKAN LOKRING immediately and regularly of the
development of the matter and shall, in particular, make available without delay any
required information and documents.
2. VULKAN LOKRING shall not be liable in cases where the infringement of a third
party right is attributable to a change to the item of sale, or parts thereof, but where
the item of sale itself does not infringe a right. Furthermore, VULKAN LOKRING shall
not be liable in cases where the CUSTOMER, after being warned by a third party or
after becoming aware of the potential infringement of a right owned by a third party,
continues using the relevant item, unless VULKAN LOKRING has agreed to such further use in writing.
3. If it has been established by way of a legally effective decision that the use of the
item of sale, if continued, will infringe industrial property rights, including copyrights,
owned by a third party or if, in the CUSTOMER’s opinion, there is a risk of a lawsuit
being filed on grounds of infringement of industrial property rights or copyrights,
VULKAN LOKRING may, at its discretion and for its account, either obtain the right
for the continued use of the item of sale or replace the item of sale or modify it in such
a manner that an infringement will no longer exist or at least is less probable. Such
action shall not entitle the CUSTOMER in any manner to assert any claims whatsoever against VULKAN LOKRING.
Article 11 – Warranties
To the exclusion of any further claims and subject to the provisions of Article 8
VULKAN LOKRING shall warrant as follows for defects and deficiencies in title of
which it has been properly notified in good time:
1. At its sole discretion VULKAN LOKRING shall, free of charge, make good defects
in or replace so as to be free of defects any supplies and services that turn out to be
defective as a result of circumstances occurring prior to the passage of risk. Replaced
items shall become the property of VULKAN LOKRING.
2. The agreed standard, quality and characteristics of the goods shall exclusively be
deemed to be those specified in the relevant manufacturer’s product description, in
particular in VULKAN LOKRING’s catalogue of products, that forms the basis of the
contract. Public statements as well as promotional or advertising messages of the
manufacturer or a third party shall not be deemed to be standard, quality and characteristics specifications of a contractually binding nature.
3. VULKAN LOKRING shall be informed in writing about obvious defects within two
weeks after reception of the goods. Otherwise, warranty claims for such defects shall
be excluded. The CUSTOMER bears the full burden to prove that its claims are justified, in particular for the defect itself, for the time of the defect’s detection and for the
timeliness of the notification of the defect. Additionally, the CUSTOMER is obliged to
duly exercise its obligation to inspect and claim according to § 377 German Commercial Code (HGB) in order to obtain a right for warranty.
4. The CUSTOMER, in consultation with VULKAN LOKRING, shall give VULKAN
LOKRING the opportunity, and allow it the required time, to make all repairs and/or
replacements that VULKAN LOKRING may consider necessary, failing which
VULKAN LOKRING shall be relieved of its liability for any consequences arising from
this. Only in urgent cases where safety of operation is at risk and/or serious damage
must be averted, of which cases VULKAN LOKRING must be informed forthwith,
shall the CUSTOMER be entitled to remedy the defect, or have it remedied by a third
party, and claim compensation from VULKAN LOKRING for the required expenses
incurred.
5. Of the direct costs incurred through VULKAN LOKRING’s performance of a repair
or delivery of a replacement, VULKAN LOKRING shall bear - provided the complaint
is justified - the costs of the replacement item including shipment to the original ship-
ping designation. Reasonable dismantling and installation costs shall be remunerated
to the extent prescribed by law. Such remuneration shall be limited in height to the
gross list price of the item of sale and services.
6. Otherwise, claims raised by CUSTOMER against VULKAN LOKRING in toto or in
relation to individual components shall be limited to the right of subsequent performance. Only if subsequent performance has failed repeatedly may the CUSTOMER at
its discretion claim reduction or rescind from the contract.
7. If the CUSTOMER decides to cancel the contract due to a legal and/or material defect and after rectification has failed, it shall not be entitled to any additional damages
because of defects. If the CUSTOMER decides to accept damages after rectification
has failed, the goods shall remain at its premises, if reasonable. Thus, the damages
shall only cover the difference between the purchase price and the value of the defective goods. This does not apply if VULKAN LOKRING caused the breach of contract
maliciously.
8. In case the respective defect is of insignificant nature only, the CUSTOMER shall
exclusively be entitled to reduce the contract price.
9. Should the CUSTOMER receive an incorrect assembly and/or operation instruction, VULKAN LOKRING shall only be obliged to deliver a correct assembly and/or
operation instruction. Additionally, this shall only apply if the incorrect assembly
and/or operation instruction prevents a correct assembly.
In case of assembly and/or operation problems caused by an incorrect assembly
and/or operation instruction, the CUSTOMER shall contact VULKAN LOKRING by
phone to ask for consulting service. VULKAN LOKRING shall advise the CUSTOMER
and shall refund the respective telephone costs to the CUSTOMER if so required.
10. In particular, warranty shall not be assumed in the following circumstances: Inappropriate or improper use, faulty erection/installation, in particular erection/installation
not reflecting state-of-the-art techniques, faulty start-up and/or improper use by the
CUSTOMER or third parties, natural wear, faulty or negligent treatment, improper
maintenance, unsuited utilities, deficient civil work, unsuited building ground, chemical, electrochemical or electric effects, unless such effects are attributable to
VULKAN LOKRING. Furthermore, warranty shall also be excluded for consumables,
normal wear and damage due to inappropriate storage of the products, as well as for
detrimental product changes not attributable to production deficiencies but to natural
ageing processes to which the products are subject.
11. In principle, the CUSTOMER does not receive any guarantees as defined by law
from VULKAN LOKRING. This does not apply to guarantees issued by third manufacturers.
12. Should any modification or repair made by the CUSTOMER or a third party without the prior consent of VULKAN LOKRING turn out to be faulty, VULKAN LOKRING
shall not be liable for the consequences resulting from such modification or repair. In
such a case, the warranty obligations of VULKAN LOKRING shall become void altogether, unless the CUSTOMER can prove that the modification or repair is not the
cause of the damage or loss.
13. The time limit for the warranty for all supplies and services shall be one year starting with the begining of the legal limitation period.
14. The replacement and repair shall be warranted for six months or until the expiry
date of the warranty originally granted for the item of sale, whichever is later.
Article 12 – Place of Performance and Jurisdiction
1. The laws of the Federal Republic of Germany shall apply to the exclusion of the
United Nations Convention on contracts for the International Sale of Goods (CSIG).
The contract language shall be German.
2. VULKAN LOKRING agrees upon the following with its contractual partners resident
in the European Union as concerns its respective borders:
The place of performance in respect of supplies and services and the place of jurisdiction in respect of all obligations under and disputes that may arise in connection
with the contract shall be the principal place of business of VULKAN LOKRING or –
at the discretion of VULKAN LOKRING – the place of business of the VULKAN
LOKRING branch office or plant responsible for the supplies / services. VULKAN
LOKRING shall – at its discretion – also have the right to file a lawsuit at the
CUSTOMER’s principle place of business or at the place where services are rendered or deliveries are made.
3. VULKAN LOKRING agrees upon the following with its contractual partners resident
outside the European Union as concerns its respective borders:
Any disputes arising from or in connection with the respective contractual relationship
as well as these Terms and Conditions and their coming into existence shall be subject to final settlement according to the Arbitration Rules of the International Chamber
of Commerce, adjudicated by one or several arbitrators appointed according to these
Rules.
Article 13 – Requirement of Writing
Side agreements shall not be valid, unless they are made in writing. Alterations and
or supplements must be in writing to be valid. The requirement that agreements must
be in writing shall apply also to the waiver of the requirement.
Article 14 – Saving Clause
1. Should any provision of these Terms and Conditions of Sale be or become invalid,
or should there be any omission in them, the validity of the other provisions shall not
be affected thereby.
2. In this case, a valid provision coming as close as possible to what the parties intended shall apply instead of the invalid provision. The same shall be applicable in the
event of any omission in the contract.
Status 08/2008